Тендер №8616 на закупку акб Ah A оп DELTA AGM Start Master StartStop

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ДЦК»

Адрес: 426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24

ИНН/КПП: 1840021262 / 184001001

• АКБ 12V 95Ah 850A о/п DELTA AGM Start Master Start-Stop 353*175*190

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 31.07.2025 - 01.08.2025

Срок поставки: 07.08.2025

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 24 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги: Да по согласованию с заказчиком.

ООО «ДЦК» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!