Тендер №4577 на закупку видеонаблюдения

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, зд. 2

ИНН/КПП: 1838022798 / 183801001

• Видеокамера IP RVi-1NCTL4156 (2.8) white
• Коммутатор Optimus U1IM-16G/2S

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 28.02.2025 - 03.03.2025

Срок поставки: 10 календарных дней

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 427960, Удмуртская Респ, г Сарапул, ул Оранжерейная, зд 2

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги не предлагать Сумма указана с учетом монтажа камер на предприятии В случае заявки на торги нужно приехать на предприятия для осмотра объекта

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!