Тендер на закупку ламп бактерицидных ультрафиолетовых

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, зд. 2

ИНН/КПП: 1838022798 / 183801001

• Лампа бактерицидная ультрафиолетовая 380w KRISTALL GPH UV-C, Model 0018 (тип 3)
• Колба для лампы бактерицидной ультрафиолетовой 380w KRISTALL GPH UV-C Model 0018 (тип 3) (28х1600)
• Прокладка резиновая для уплотнения колбы 38мм
• Кабель для ОДВ-150СА с цоколями для УФ ламп, 15 метров

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 30.06.2026 - 02.07.2026

Срок поставки: 10 календарных дней

Условия оплаты: C отсрочкой платежа

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 427960, Удмуртская респ, г Сарапул, ул Оранжерейная, зд 2

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 36 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС.

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!