Тендер на закупку демонтажей, монтажей труб отопления

Тип процедуры: Запрос цен

Организатор: ООО «ДЦК»

Адрес: 426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24

ИНН/КПП: 1840021262 / 184001001

• Демонтаж Трубы х/деформ. 51х2,5 Ст20, ГОСТ 8734/ 8733 Группа В
• Монтаж Трубы х/деформ. 51х2,5 Ст20, ГОСТ 8734/ 8733 Группа В
• Монтаж Кран шаровый КШЦП Ду15 Ру40

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 05.06.2026 - 08.06.2026

Срок поставки: 7 рабочих дней после подписания договора.

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Адрес доставки:

Доставка:

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. 1) Демонтаж, монтаж труб отопления 2) Работа на высоте 6 м. На ломбадах ( передвежные леса) 3)Демонтаж труб выполнять с соблюдением мер предосторожности, исключающих загрязнение прилегающих цветочных насаждений. Выполнить ограждение зоны демонтажа, защитным экраном. 4) Работник обязан иметь удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте.

ООО «ДЦК» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!