Тендер на закупку планшетов " Galaxy Tab A11 Wi-Fi 128 ГБ серый

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ДЦК»

Адрес: 426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24

ИНН/КПП: 1840021262 / 184001001

• Планшет 8.7" Samsung Galaxy Tab A11 Wi-Fi 128 ГБ серый
• Чехол-книжка для Samsung Tab A11
• Блок питания Samsung EP-TA800 + кабель USB Type-C, 25 Вт, черный

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 27.05.2026 - 28.05.2026

Срок поставки: 7 рабочих дня с момента подписания договора

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги не предлагать.

ООО «ДЦК» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!