Тендер на закупку материалов электротехнических

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ДЦК»

Адрес: 426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24

ИНН/КПП: 1840021262 / 184001001

• Кабель TOKOV ELECTRIC АВВГнг(А)-LS 4х240 МС (N) 1к
• Наконечник алюмомедный ТАМ 240-20-20 TOKOV ELECTRIC TKETAM-240-20-2
• Муфта кабельная концевая 1кВ 4ПКТп(б)-1-150/240 КВТ 57788
• Лоток лестничный 500х100 L3000 сталь 1.5мм DKC LL1050
• Пластина монтаж. верт. DKCLP3000
• Винт М6х20 (уп.100шт) DKC CM010620
• Гайка М6 (уп.200шт) DKC CM110600
• Шпилька резьбовая М12 L2000 DKC CM201202
• Стойка потолочная усиленная 50х70 L700 4мм HDZ IEK CLM51D-SP-50-70-07-40-HDZ

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 15.05.2026 - 20.05.2026

Срок поставки: По согласованию с заказчиком

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС.

ООО «ДЦК» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!