Тендер на закупку установок и настроек скудов в тепличном комплексе

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ДЦК»

Адрес: 426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24

ИНН/КПП: 1840021262 / 184001001

• ZKTeco C3-400 Сетевой контроллер СКУД для 4-х дверей
• Кнопка выхода КВ-4 Кнопка выхода МЕТАКОМ КВ-4 предназначена для работы в составе домофонных систем МЕТАКОМ в качестве кнопки ВЫХОД, устанавливаемой у входной двери внутри помещения.
• AT-L-3M280 Электромагнитный (накладной) замок: Усилие удержания на отрыв до 280 кг; Материал корпуса – Анодированный алюминий; Режим работы - Закрыт, при подаче напряжения; Датчик состояния – Да (контакты NO, COM, NC); Ток потребления (мА) не более 450; Напряжение питания, В 12DC; Габариты – 250мм*46мм*25мм (замок) / 180мм*35мм*13мм (пластина якоря); Вес – 1.14 кг.
• AT-LA-3M280-L монтажный уголок дляэлектромагнитного замка. Подходит длятонких дверей. Подходит дляэлектромагнитного замока AT-L-3M280. Способ установки: накладной. Материал: алюминий Шт 1 570 570
• Провод соединительный с двумя жилами ШВВП2х0,75
• UTP витая пара КСВПВ-Cat 5e 4*2*0,52 внутренний, медь, PVC 305м цвет серый
• Монтаж и наладка СКД

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 12.11.2025 - 13.11.2025

Срок поставки: Поставка оборудования и выполнения работ в срок до 28.11.2025

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги не предлагать. При проведении монтажных работ, все отключения существующих каналов связи осуществляются с предварительным уведомлением ответственных лиц не позднее, чем за 24 часа до планируемого отключения. Максимальное время отключения не должно превышать 10 (десяти) минут и не чаще чем 1 (один) раз в час. Допуск на работы осуществляется на основании письменной заявки, подписанной руководителем контрагента, где указываются полные паспортные данные всех работников. Все опасные (высотные, огневые и т.д.) работы должны быть согласованы со службой охраны труда Заказчика. Обеспечить ежедневную уборку зоны проведения работ от образовавшегося в ходе работ мусора, а также остатков материалов. Ответственность за соблюдение требований охранно-пропускного режима предприятия, а также наличия и всех допускающих на площадку документов лежит на подрядчике. Требования к персоналу, производящему работы на объекте Перед началом производства работ подтвердить квалификацию сотрудников, а также все необходимые допуски для выполнения специальных видов работ (по пожарной безопасности, по охране труда, по работе на высоте, по эл. безопасности), в том числе работ с повышенной опасностью. Предоставлять сведения по ознакомлению с приказами о назначении ответственных за обеспечение соблюдений требований охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и выполнении работ. По запросу Заказчика или при возникновении потребности обеспечить присутствие на Объекте уполномоченного Представителя подрядчика, для письменного согласования предоставляемых технических решений и документации. Требования к документации По окончании работ Подрядчиком Заказчику передается исполнительная документация в двух экземплярах в виде альбомов и книг, заверенных печатью, а также в электронном виде. Отсутствие факта принятия исполнительной документации является причиной неоплаты выполненных работ до полного устранения замечаний со стороны Заказчика. Все информационные материалы, создаваемые Подрядчиком, являются конфиденциальной информацией и являются собственностью Заказчика, они не подлежат передаче юридическим или физическим лицам, за исключением передачи документов Представителю заказчика. Требования к Подрядчику Подрядчик должен быть плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость). Иметь опыт выполнения работ по строительству и настройке СКУД аналогичной сложности на предлагаемых компонентах. Подрядчик должен предоставить портфолио с реализованными проектами аналогичной сложности.

ООО «ДЦК» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!