Тендер №838 на закупку разработки проекта нормативов допустимого сброса НДС сточных вод

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, зд. 2

ИНН/КПП: 1838022798 / 183801001

• Разработка проекта нормативов

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 14.10.2024 - 17.10.2024

Срок поставки: 23.10.2024

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___30__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Адрес доставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 427960, Удмуртская Респ, г Сарапул, ул Оранжерейная, зд 2

Доставка: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя

Для информации обращаться к Богомазову Михаилу 89127601424 Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги не предлагать

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!