Тендер №8913 на закупку электромонтажного работы по подключению резервным питанием ВРУ в техническом коридоре тепличного комбината

Информация о тендере

Тип процедуры: Редукцион (аукцион на понижение)

Организатор: ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Адрес: 427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, зд. 2

ИНН/КПП: 1838022798 / 183801001

Описание продукции

  • Прокладка кабеля сечением до 240 кв.мм
  • Монтаж концевых муфт 12 шт
  • Опрессовка наконечников до 240 кв.мм
  • Установка лотка шириной до 400 мм. 360 м
  • . Монтаж щита переключения 3 шт
  • Монтаж конструкции для усиления креплений лотка 3 шт
  • Пусконаладочные работы
  • Щит переключения
  • Кабель силовой АВБШв мс 4 на 240
  • . Лоток лестничный LESTA 100 на 400 на 3000 толщина стенки 1,5 мм,
  • . Вспомогательный материал

Условия участия в тендере

Участие: Бесплатное, без ЭЦП и обеспечительных платежей. Комиссия с победителя не взимается.

Сроки подачи предложений: 14.08.2025 - 19.08.2025

Срок поставки: 10 календарных дней

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ)

Условия поставки

Адрес доставки: Самовывоз со склада Поставщика — 427960, Удмуртская Респ, г Сарапул, ул Оранжерейная, д 2

Доставка: Самовывоз со склада Поставщика

Описание тендера на закупку электромонтажного работы

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг). ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ. ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС. Гарантия: Не менее 12 месяцев. Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации. Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики. Цены указаны с учетом НДС. Аналоги не предлагать материал закупает подрядчик

Информация об организаторе

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» использует платформу SUPPMAN.ru (ПО «Supplier Manager - автоматизация закупок») для публикации публичной информации о проводимых ею коммерческих тендеров и закупок, а также для реализации (продажи) товаров и услуг. Современная облачная платформа Supplier Manager дает возможность сосредоточиться на скорости и эффективности сбыта и снабжения. Остальные процессы берёт на себя!