Тип лота:Редукцион (аукцион на понижение)

В данной процедуре лучшим предложением является предложение с наиболее низкой ценой.

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков выполнения работ подрядчик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.